Yaptırılmakta olan… inşaatı işine süre uzatımı verilip verilemeyeceğine ilişkin olarak ilgi (a) ve (b) yazılarla yapılan başvuru, ilgi (c) yazımızla cevaplandırılmak suretiyle başvurunun ne şekilde ve

halen devam etmekte olan bir inşaatta, Alüminyum doğrama imalatlarının birim fiyata esas olan analiz miktarlarının * yılında değiştirildiği, söz konusu Alüminyum imalatın sözleşme yılında l.keşifte ol

Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri" adlı kitapta mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine …mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (Etial 30–50 serisi) ile çatı örtüsü yapıl

müteahhitçe taş ocağı kiralama bedelinin… Talep edildiği ilgi (a) yazıda belirtilerek, bu bedelin müteahhide ödenip ödenmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüş

müteahhit firma …'nin, …Fabrikasınca Φ 8 ve Φ10'luk nervürlü demir üretimi ve satışının yapılamadığından bahisle piyasadan temin ettiği, dolayısıyla mağduriyetinin söz konusu olduğu, konuya il

yapımı devam eden inşaatında kalıp ve iş iskeleleri konusunda yüklenici firma ile anlaşmazlık olduğu, bu anlaşmazlığın 1.kat ve çatı katı bölümlerindeki mahya duvarı ile buna eğimli olarak bağlanan ta

sözleşmeye esas proje içinde kalması hükmüne dayanılarak yapılmaması halinde proje dışına çıkmış olmayan ve savunma dosyası içerisinde yer alan * poz nolu imalatın yaptırılmadan iş eksilişi olarak hak

Fesih sonrasında yapılacak olan nam ve hesabına ihale ile tamamlama ihalesinin birleştirilip tek bir ihale olarak ihale edilip edilemeyeceği, birleştirilecekse hangi ihale yönteminin uygulanması gerek

Ortak Girişimin zarar ve alacak iddialarının halli olduğunu,Yapılan hakem yargılaması neticesinde tesis edilen kararla Hakem Heyeti oy çokluğuyla; “1. Yüksek Fen Kurulu’nun * tarihli ... nolu kararı i

Anahtar Teslimi Götürü Bedel ile …-TL.’ye ihale edilen ve … tarihinde yer teslimi yapılan… inşaatı işinin, temel sistemindeki değişiklik nedeniyle henüz işe başlanılmadığı, sözleşme ile ilgili yapılac

birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanarak yaptırılmış olan … Otopark ve Yol Düzenleme İnşaatı İşinin ihaleye esas ilk keşfinde, kaldırımlarda döşeme kaplama imalatı olarak ön görülen beton parke ve

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Üst Geçit ve Tak Yapılması Yapım İşi” nde, işin devamı sırasında üst geçit ayak yerlerinin değişikliğine dayalı olarak yüklenicinin ilave bedel talebi

poz nolu birim fiyatın tanımı özet olarak, Paçal Kazı Yapılması olarak belirtildiği

ihale sürecinde yapılan itirazlar nedeniyle işe ait Sözleşme’nin geç imzalandığı, dolayısıyla işyeri tesliminin de 228 günlük gecikme ile yapıldığı, bu nedenle, yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulu

sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, Süre Uzatım Komisyon Kararları hakkında ilgili müteahhit ile İdareleri arasında oluşan anlaşmazlığın çözümü için, konuya ilişkin görüş

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahis konusu yapım işinin yürütülmesi sırasında, çevre duvarı ve demir korkuluk imalatları yapımının sözleşme bedeline dahil olup olmadığı

yaklaşık maliyette, mahal listesinde, pursantajda ve teknik şartnamede koltukların imalatlarının tarif edilmediği, ölçülerinin, kesitlerinin bulunmadığı belirtilerek, bu imalatların taahhütleri altınd

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, “temel kazıları yapılırken ortaya çıkan beton blokların kırılması ve saha dışına nakliyesi” ile “atıksu ve yağmursu

Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşmeye bağlanan yapım İşinde; mutfak, yemekhane ve çamaşırhane ekipmanlarının yüklenici uhdesinde olup olmadığı hususunda ihtilafa düşüldüğü belirtilerek görüş

yükleniciye, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5 inin ödenmesi gerektiği

döşeme ve kirişlerine ait demir donatı ve plan projelerin yer almadığı, ayrıca radye döşemelerine ait demir donatı projelerinde sehpa demirlerinin gösterilmemiş olması

planda fosseptik çukuru yapılacaktır notunun düşüldüğü, ancak herhangi bir statik ve mimari projenin bulunmadığı ifade edilerek, fosseptik çukurunun iş artışı kapsamında değerlendirilip değerlendirile

çatı onarımı işi kalemi için imalatta kullanılan kereste miktarının, yaklaşık maliyette belirlenen kereste miktarından daha az olduğu belirtilerek, bu imalata karşılık gelen pursantaj oranında ödemeni

Proje, Mahal Listesi ve Şartname de bulunmayan ve sözleşmeye yeni dâhil edilen imalatlarda, Yüklenici kar oranın belirlenmesinde %25 Müteahhitlik karı üzerinden yaklaşık % 18 ihale tenzilatı düşülerek

ihaleden sonra bir kısım yerlerin Karayolları Genel Müdürlüğü ağına alınması nedeniyle, 7 yerleşim bölgesini kapsayan çevre yolların ihaleye esas projeye ilave edildiği, ilave edilen kesimlere uygulan

Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; kablo hattı, kanalizasyon ve yağmursuyu hattının kazısı yapılıp borular döşendikten sonra kalan boşlukların doldurulması bedelini yüklenici ayrıca talep ettiği belirtile

Yapım İşinde; Kanalizasyon, yağmur suyu ve içmesuyu imalatlarının, uygulama projeleri ve mahal listelerinin bulunmadığından bahisle, yüklenici bu imalatları sözleşmenin 27 nci maddesinde belirtilen iş

Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde yer almayan üç adet iş kalemi için, yüklenicinin yeni birim fiyat yapılması talebinde bulunduğu, ancak, idaresince söz konusu iş kalemlerine Özel Teknik Şartname’de yer

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde; fiyat farkı uygulaması hususunda Kurulumuz görüş

şartname ve pursantajında olan hasta yatak başı ünitelerinin mekanik sistemler uygulama projelerinde yer almadığı, bununla beraber mekanik tesisat pursantaj, mahal listesi ve şartnamesinde bulunduğu,

yapımından vazgeçilen Mekanik Montajlı Cephe Kaplaması imalatlarında projenin aslına dönülmesi ve bunun yükleniciye bildirilmiş olması durumu ile asansör, trafo ve jeneratör imalatlarının sözleşme kap

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanmış olan söz konusu işin yürütülmesi sırasında, havalandırma tesisatı, kat elektrik data tesisatı ve ana bina giriş kapısı imalatlarına ait bedeller konus

keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan ve daha sonra aynı Kanunun 66 ncı maddesine göre devir sözleşmesi imzalanmak suretiyle devri yapılan söz konus

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, elektrik tesisatı uygulama projesinde yer alan ancak, yapımından vazgeçilen O.G enerji nakil hattı ve trafo tesisat

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, kazı hafriyatının ihale dokümanında belirtilen alan dışında daha yakın bir yere nakledilmesi ve nakliye bedelinin k

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, teknik zorunluluklar nedeni ile proje değişikliğine gidildiği, ancak değişen imalatlara ait birim fiyat tespitinde

birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işinin devamı sırasında, gölette kullanılacak çakıl filtre imalatı için gerekli olan malzemenin, ihale aşamasında tespit edilen Kaya Malzeme Ocağında yeterli nite

iş yerinin geç teslimi nedeniyle verilen süreye tekabül eden kısımda yapılan imalata fiyat farkı verilmesinin idaresince uygun bulunduğu ancak iş artışı nedeniyle verilen süre uzatımına tekabül eden k

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ve yapı denetimi müşavir firma tarafından yürütülen bahis konusu yapım işinin devamı sırasında, asansör imalatları yapımının ilave imalat olarak değerl

İdari Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması” işinde, yükleniciye sözleşmenin 23 üncü maddesinde ön görülen teknik personelin geç bildirilmesi nedeniyle ceza kesildiği, kesilen cezaya yüklenicinin itiraz

çevre ihata duvarları ve arsa içinde yapılması gereken istinat duvarları imalatı konularında, yükleniciye ilave iş artışı kapsamında bir bedel ödenip ödenmeyeceği hususunda anlaşmazlık oluştuğu belirt

Başkanlığı tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “… 194 Adet Roman Konutu, 1’er Adet Sosyal Tesis ve Büfe ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi” ile ilgili görüş i

işin durdurulduğu ve bu nedenle işin tasfiye edildiği, müteahhidin tasfiye durum tespit tutanağını imza etmekten imtina ettiği, kesin hesabın re’sen düzenlendiği, ancak müteahhidin kesin teminatını ta

Anahtar Teslimi Götürü Bedel usulde … tarihinde ihale edildiği, bilahare … Kurulu’nun … gün ve … sayılı kararıyla işin durdurulduğu ve bu nedenle işin tasfiye edildiği, müteahhidin tasfiye durum tespi

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde, binanın doğalgaz bağlantısı için yüklenicinin 700 metre mesafeden servis hattı çekmesi işinin sözleşme kapsamında olup olmadığına dair uy

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan İş’in yürütülmesi sırasında ihale kapsamında verilen mimari uygulama projeleri içerisinde K1- 16 nolu tiyatro mahallinde yer alan “Sahne Mekaniği” sist

anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan “… Bilim ve Teknoloji Merkezi Binası İnşaatı” işinde, demir imalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi ile, bir kat antipas, iki kat e

 iş kalemine ait teklif birim fiyatın kapsamı ve uygulanması sırasında yüklenici ile aralarında oluşan uyuşmazlık üzerine Teklif Cetvelindeki 10 adet strut uygulaması iş kaleminin yüzde yirmi artışı a

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan “… Havaalanı Terminal Binası Yapım İşi” nde, işin devamı sırasında yüklenicinin muhtelif yazılarla iş kapsamında yapılacak olan EDS sistemine

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… 16 Derslikli Anadolu Öğretmen Lisesi, Pansiyon ve Lojman Yapım İşi”nde yüklenicinin bazı imalat kalemlerinin %10 iş artışı kapsamında ödenmesi gerek