Anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde mahal listesi ile uygulama projesinin çelişmesi halinde uygulama projesine göre imalatın gerçekleştirilmesi, idarece mahal listesindeki imalatın yapılmasının istenmesi durumunda ise proje değişikliğine gidilerek iş artışı / eksilişi yapılması gerekmektedir

Yeni birim fiyat tespitinde sözleşmede belirlenmiş orandan farklı bir kar ve genel gider oranı kullanılması mümkün değildir. Ancak tespit edilen yeni birim fiyatın resmi birim fiyatın %90’ını da aşmaması gerekir.

Hakediş bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye göre hazırlanacak revize iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanması gerekir

ihalede Yeni birim fiyat tespitinde, idarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçlerin veya birim fiyatların İnşaat Maliyeti Endeksleri esas alınmak suretiyle güncellenerek kullanılmasının mümkün olmadığı

ihale konu imalatın analizinde yer alan değerler; analizin düzenlenmesi safhasında ve gerçekleştirilen imalatın özelliğine göre taraflarca anlaşmaya varılarak tespit edilmiş olduğundan yeni fiyat yapılmasına gerek duyulmadığına,” denilmek suretiyle esas olanının onaylanmış olan yeni birim fiyat olduğu, yararlanılan analizler yanlış uygulanmış olsa da fiyatın değişemeyeceği

Mahkeme kararına istinaden tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere idaresince tasfiye edilen işte tasfiye kesin hesabının yapılabilmesine yönelik olarak işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi için idaresince yükleniciye verilen sürenin, kabulü yapılan işlerde ortaya çıkan eksik ve kusurların tamamlatılması için verilen süre gibi değerlendirilmesi gerektiği ve bu sebeple süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya çıkan ilave bir süre olarak değerlendirilemeyeceği için bu süre içerisinde yapılan işler için herhangi bir fiyat farkı hesaplanamayacağı.

Geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesi sonucu idareden kaynaklanan ödenek yetersizliğinin yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği dikkate alındığında geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin diğer yıla aktarılması

Yüksek Fen Kurulu Kararı Uygulama projesinde yer alan ancak mahal listesinde gösterilmeyen kaplama imalatının götürü bedel kapsamında yapılması gerekir

ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler ve idarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri esas alınır. Yaklaşık maliyetin güncelliğini yitirmesi durumunda ise ida

hakediş ödemelerinin ön görülen sürede ödenememesi durumu idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerinin bir kısmını öngörülen sürede yerine getiremernesi veya idarenin sebebiyet verdiği halle

Hakedişe esas çalışma süresi hesaplanması sırasında fiilen işe başlama saatinin değil, araçların garajdan çıkış saatinin esas alındığı, dolayısı ile araçların garajdan iş sahasına kadar intikali için

Müteahhidin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ra

Hakediş Ödemesi …... Ltd. Şti yükleniminde bulunan ….. Kültür Merkezi İkmal İnşaatı işinde;İşin devamında ortaya çıkan kutu profillerle taşıyıcı 18 mm. beton panel kaplı rüzgarlık alnı kaplanması işi

17 ) nolu hakedişten, 16 yerine 15 nolu hakedişin mahsubu sonucu küsurları bir yana 82 milyar TL. fazla ödeme yapıldığı uyuşmazlık konusu değildir.

taşeronun hakedişlerine yapılacak %10 ihtiyat kesintisinin taşeronun SSK ve diğer borçları ödendikten sonra iade edileceği

bilirkişi raporlarında yüklenicinin, sözleşmenin iş sahibi tarafından haksız olarak feshedilmesi nedeniyle mahrum kaldığı kar kaybı hesaplanırken, yüklenicinin işten el çektiği tarihe kadar yapmış old

sözleşme ile …’ne ihale edildiği, yüklenici firmanın işi zamanında bitirmemesi nedeniyle söz1eşmenin fesih edildiği, ihaleye göre işin bitim tarihi olan * tarihi ile işin fesih tarihi olan, * tarihi a

O.G. Enerji hatlarının askıya alınması” imalatlarındaki tarifin son derece net olduğunu, ödeme esasları bölümünde ise “uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo üzerinden yapı

İhale konusu işte mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programı

İhale Uygulama projesinde verilen proje ve detaylarında eksiklik olması halinde bunların bedelsiz olarak yaptırılmasına ilişkin 

ihale proje ve mahal listesinde yer almayan ancak ilerleme yüzdeleri ile birim fiyat tarif listesinde yer alan iş kalemi bedelinin, sözleşme bedelinden kesilemeyeceği hk

ihalede Zemin kat kotu ile mevcut saha kotu arasında ortalama 1.80 metre fark olduğu ihaleye esas projelerde dolgu imalatının bulunmadığı ve ek ücret talebi

ihale Uygulama projesinde bulunmayan ancak Mahal listesinde ve pursantaj cetvelinde yer alan iş kaleminin ödenmesiyle ilgili anlaşmazlık hk

ihalede İdarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun ola

Yüksek Fen Kurulu kararında uygulama projesinde yer alan çelişkinin ihale öncesinde zeyilname düzenlenerek giderildiği zeyilname maddesi uyarınca öncelikli olduğu ve * imalatının yapılması gerektiği b

ihale Proje, mahal listesi ve teknik şartnamelerde ya da bunlardan herhangi birisi içinde yer alan bir imalat teklif fiyata dahil kabul edilir Bunlardan birisinde yer alan bir imalatın diğerinde yer a

önce ruhsat başvurusunda bulunan ilgilinin müracaatının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet iddiasıyla… Yargılamasının devam etmesi sebebiyle sonuçlandırılamadığı; davanın… Tar

Döşeme kaplama plakları-Beton standardına göre yeniden deney yapıldığı ve deney sonuçlarına göre plakların sadece su emme oranlarının standartta belirtilen oranlardan yüksek olduğunun tespit edildiği

PVC esaslı yer döşeme kaplamasının uygulama alanı olarak hastane dışındaki inşaatlarda kullanılıp, kullanılamayacağı hususunda görüş

birim fiyatlan ile …- TL keşif bedelli "… İnşaatı" işinde, * yılında uygulanacak fiyat farkı ödemelerinde, * tarihi itibariyle geçerli olan B.F. analizleri mi, yoksa ihale ilk keşfinde yer alan analiz

; birim fiyat, rayiç, tarif ve analizleri, değişiklikleri ve ilaveleri her yıl, yılın ilk gününden geçerli olmak üzere yayımlanmaktadır. Aynı KHK'nin 32.maddesine göre de kuruluşunuz birim fiyat,

sözleşme ve mukayeseli keşfinde bulunmayan ancak projesi ve mahal listesi gereği yapılması zorunlu olan * poz numaralı "Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama İmali ve Montajı" imalatı * yılında imalat oluru

İlk yükleme fabrika tarafından Devlet Demir Yolları'na ait Vagonlara yapılmakta, iş yerine en yakın tren istasyonunda yüklenici tarafından kamyonlara yükleme yapılarak, karayolu ile işyerine taşım

sözleşme ile taahhüde bağlandığı ve halen devam etmekte olduğu, "laminant kaplamalı kapı kanadı yapılması" imalatının 1.inci keşfinde yer aldığı, Bakanlığımız * yılı inşaat ve tesisat birim fiyat kita

Çalışılmayan devrenin dikkate alınarak süre uzatımı verilmesiyle ile ilgili olarak; sözleşmenin 10.1.2 maddesinde belirtilen hususların bağlayıcı olması ve buna göre sözleşmede çalışılmayan devrenin o

bulunan bir iş için ilk defa 2003 yılında imalat yapılmış ve ödemesi * yılı fiyatlarında yer alan*poz no’lu fiyat analizleri kullanılarak sözleşme yılı ile uygulama yılı birim fiyatlarının tespit edil

döner sermayesi vekili tarafından… Aleyhine açılan istirdat davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince, davalı vekilince sunulan belgelerin suretlerinin gönderildiği sözleşme ve daval

Bina İnşaatı'nın yapıldığı sahada bulunan. …‘a ait mevcut binaların yıkımından çıkan enkazın nakliyesine yükleme ve boşaltma bedeli ödenip ödenmeyeceği hususu

Müteahhit… Taahhüdü altında devam eden, iliniz özel idaresince ihale edilen… TL Keşif bedelli… İnşaatı ile ilgili olarak ankraj delgisi. ankraj plakası, yatay ankraj yapılması ve ayırıcı polyester keç

İnşaat işinin kapsamına dahil edilen… bedellerinin ödenmesiyle ilgili olarak yüklenici ile anlaşmazlık çıktığından bahisle, işe ait sözleşme şartlarının 38.1 maddesine istinaden ilgi (a) yazınızla kon

sözleşmenin 22.1.2. maddesinde belirtilen uygulama yılı rayiçleri olarak *uygulama yılı fiyatlarının tespitinde olduğu gibi piyasadan alınan özel rayiç mi yoksa *yılından itibaren Bayındırlık ve İskan

Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli diğer özellikler *'ün aynı Ölçü: % montajlı birim fiyatı % 25 dir

Beton Saha Yenilenmesi ve Çevre Düzeni İşi’nde… İle… Pozlarının bedellerinin birlikte ödenmesi eleştirilerek PVC döşeme kaplamasının sökümü için… poz no.lu imalat bedelinin ödenmesinin mümkün olmadığı

pozundaki iş için açılan deliğin derinliği nazara alınıp cm/derinlik başına birim fiyatın tahakkuk edip etmeyeceğinin iş bu hesapta "delik sayısı x derinlik cm x birim fiyat" formülünün uygulanıp uygu

Satın alınan ve beton pompasıyla basılan (Hazır beton) (BS…) betonları * tarihinden önce ihale edilen işlerde (Birim fiyat tarifinin içinde işyerine kadar nakli,…...ifadesi mevcut olduğundan) nakliye

İmalat sırasında idarece uygun görülen hangi malzeme kullanılmış ise o malzemenin miktarı ve bedelinin değerlendirmeye alınması gerekir. Bu sebeple B.İ.G.Ş.'nin 20 inci maddesi uyarınca yeni fiyat

İhale tenzilatı ile Müteahhit… Taahhüde bağlandığı, inşaat kapsamında yer alan ve… Tarafından "Azami fiyat tespiti ve firma seçimi tutanağı" hazırlanan… Pembe granit imalatı için tespit edilen birim f

arsaların kat karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendirilmesine ilişkin yapım ihalelerinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "Geçici Teminat" başlığını taşıyan 25.maddesinde belirlenen % 3'lük g

Bünyesinde yapımı devam eden …-TL keşif bedelli… İnşaatı işinde imalatı düşünülen "Laminat kaplı kapılar" için yeni fiyatın hazırlanmasında Bakanlığımız Birim Fiyatları rayiçlerinde bulunmayan malzeme

İnşaat İşinde… Salonuna yapılan uzay çatı fiyatının sözleşmesinde analiz fiyat olarak yer aldığı, *tarih ve 11 no’lu hak edişinde işin ihalesinden sonraki yıl birim fiyatlarında yer alan *poz no’lu fi